热门标签
更多>
搜索结果
查询Tags标签: 索赔,共有 2条记录-
最高法-当事人在通用条款中约定的索赔事件发生后28天内,向监理递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;②承包人应
(2017)最高法民申1182号 四川雅眉乐高速公路有限责任公司、攀枝花公路建设有限公司建设工程施工合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 申请人主张:(二)原判决、裁定适用法律确有错误。雅眉乐公司在本案一审、二审程序中均主张攀路公司未按双方签订的施工合同中关于…
2022/4/22 17:13:03 人评论 次浏览 -
最高法-①合同仅约定顺延工期,专用条款未明确约定是否索赔、但通用条款约定可索赔的应理解为可索赔;②仅约定索赔程序或期限,未约定逾期索赔或违反程序后果的,不应认定为索赔因逾期或违反程序而失效
1. (2014)民一终字第310号 中国建筑股份有限公司与昆山市超华投资发展有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 关键词:建设工程 工期索赔 逾期 上诉人主张: (五)中建公司作为项目施工方及本案原告,应对工期延误及责任划分的事实承担举证责任,一审判决在未…
2022/1/25 12:38:49 人评论 次浏览